Раздел I.2. Общие условия проведения конкурса - Конкурсная документация открытый конкурс (17(2)-08) на право заключения...
.RU

Раздел I.2. Общие условия проведения конкурса - Конкурсная документация открытый конкурс (17(2)-08) на право заключения...


^ Раздел I.2. Общие условия проведения конкурса.
  1. Общие сведения.

    1. Законодательное регулирование.

      1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон), Законом РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ.

    2. Государственный заказчик, Застройщик.

      1. Государственный заказчик совместно с уполномоченным получателем бюджетных средств, являющимся застройщиком и выполняющим часть функций Государственного заказчика на основании соответствующего договора (далее по тексту – Застройщик), информация о которых, приведена в Информационной карте конкурса, проводят конкурс в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

    3. ^ Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ.

      1. Государственный заказчик, Застройщик, осуществляют выбор исполнителей работ, информация о которых содержится в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проектах государственных контрактов (Часть II настоящей конкурсной документации)

      2. Определения, зафиксированные в проектах государственных контрактов, применяются во всей настоящей конкурсной документации.

      3. Победивший участник конкурса по соответствующему Лоту должен будет выполнить работы, входящие в предмет государственного контракта (далее также – контракта), в срок, указанный в Информационной карте конкурса, либо в конкурсном предложении победившего участника, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе.

      4. Условия изменения объемов работ указаны в Информационной карте конкурса.

      5. Победивший участник конкурса при выполнении работ по настоящему конкурсу несет ответственность за выполнение требований законодательства РФ по предотвращению загрязнения окружающей природной среды.

    4. ^ Начальная (максимальная) цена государственного контракта.

      1. Начальные (максимальные) цены Лотов указаны в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса. Данные цены не могут быть превышены при заключении государственных контрактов по итогам конкурса.

    5. ^ Источник финансирования и порядок оплаты

      1. Финансирование государственного контракта, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте конкурса.




      1. Порядок оплаты за выполненные Работы определяется в проекте государственного контракта, приведенном в конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.

    1. Требования к участникам размещения заказа

      1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

      2. При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

        1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, а именно:

а) наличие действующих лицензий на выполнение работ, оказание услуг по предмету конкурса;

        1. непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

        2. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

        3. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

      1. При размещении заказа путем проведения конкурса Застройщиком установлено дополнительное требование к участникам размещения заказа, которое указано в Информационной карте конкурса:

        1. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

    1. Привлечение субподрядчиков.

      1. Победитель конкурса имеет право для выполнения работ по предмету конкурса привлечь субподрядные организации.

      2. Информация о привлекаемых субподрядчиках, объем передаваемых работ, которым составляет более 10% от суммы контракта (по каждому субподрядчику), может быть представлена в составе заявки на участие в конкурсе по форме, установленной в разделах I.4, I.5 (формы 1.4.3, 1.5.3).

    2. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

      1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе. Государственный заказчик, Застройщик не несут ответственности и не имеют обязательств, в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

  1. razdel-ne-vizval-u-detej-zatrudnenij-nedostatochno-polnie-predstavleniya-tolko-po-voprosu-kasayushegosya-prirodoohrannoj-deyatelnosti-lyudej-u-30-.html
    razdel-o-deyatelnost-po-predostavleniyu-komitet-rossijskoj-federacii-po-standartizacii.html
    razdel-o-predostavlenie-prochih-kommunalnih-socialnih-i-personalnih-uslug.html
    razdel-o-uslugi-kommunalnie-socialnie-komitet-rossijskoj-federacii-po-standartizacii.html
    razdel-obo-mne-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshego-obrazovaniya-municipalnogo-obsheobrazovatelnogo.html
    razdel-obshaya-ekologiya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-napravlenie-022000-62-ekologiya-i-prirodopolzovanie.html
  2. institute.bystrickaya.ru/gonokokkovie-porazheniya-kozhi-literatura-dlya-studentov-medicinskih-institutov-st-pavlov-o-k-shaposhnikov-v-i.html
  3. laboratornaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-disciplini-vozvedenie-visotnih-i-bolsheproletnih-zdanij-i-sooruzhenij.html
  4. credit.bystrickaya.ru/osnovnaya-literatura-uchebnoj-i-uchebno-metodicheskoj-literaturi-rekomenduemoj-dlya-izucheniya-disciplin.html
  5. exchangerate.bystrickaya.ru/banki-i-bankovskoe-delo-bashkortostana.html
  6. books.bystrickaya.ru/dajdzhest-dlya-glavi-gorodskogo-okruga-po-kriticheskim-zamechaniyam-predlozheniyam-i-obrasheniyam-zhitelej-po-gorodskomu-okrugu-himki-s-14-po-20-marta-2012-goda.html
  7. znaniya.bystrickaya.ru/razdel-5-umk-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-metodi-i-sredstva-zashiti-kompyuternoj-informacii-naimenovanie.html
  8. notebook.bystrickaya.ru/istoriya-boga-karen-armstrong.html
  9. thesis.bystrickaya.ru/programma-klassnie-chasi.html
  10. write.bystrickaya.ru/glava-25-ulovki-i-raznie-priemi-pri-obsledovanii-r-e-pubaev-chzhud-shi-klassicheskij-istochnik-tibetskoj-medicini.html
  11. kolledzh.bystrickaya.ru/714-programmirovanie-specialnih-parametrov-2-sekciya-14-versiya-programmi-or8tr-pribor-priemno-kontrolnij-ohrannij.html
  12. upbringing.bystrickaya.ru/konspekt-lekcij-batichko-vik-t-taganrog.html
  13. grade.bystrickaya.ru/o-zakonodatelnom-obespechenii-realizacii-nacionalnogo-plana-po-protivodejstviyu-korrupcii.html
  14. teacher.bystrickaya.ru/glava-10-m-hajdeggera-g-marselya-k-yaspersa-i-drugih-teoretikov-etogo-filosofskogo-techeniya.html
  15. lesson.bystrickaya.ru/planirovanie-sistemi-menedzhmenta-kachestva-lekciya-1-ponyatie-kachestvo-dlya-tqm.html
  16. occupation.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-k-vipolneniyu-laboratornih-rabot-po-disciplin.html
  17. student.bystrickaya.ru/13-globalizaciya-i-socialno-ekonomicheskoe-rassloenie-v-sovremennom-mire.html
  18. lektsiya.bystrickaya.ru/prajs-list-ooo-klen-495-925-0087-925-5187-812313-27-87-441-34-04-stranica-3.html
  19. predmet.bystrickaya.ru/sootnoshenie-arbitrazhnogo-prava-s-drugimi-otraslyami-rossijskogo-prava.html
  20. uchenik.bystrickaya.ru/goroda-kazahstana.html
  21. doklad.bystrickaya.ru/vozmozhnie-posledstviya-izmenenij-klimata-mirovaya-politika-v-usloviyah-krizisa.html
  22. crib.bystrickaya.ru/kniga-izdana-2002-godu-skromnim-tirazhom-v-1000-ekzemplyarov-snebolshimi-popravkami-predstavlyayu-ee-vashemu-vnimaniyu.html
  23. literature.bystrickaya.ru/druzyami-dolzhni-bit-principi-gosduma-rf-monitoring-smi-27-marta-2008-g.html
  24. literatura.bystrickaya.ru/ris-59-shematicheskij-geologicheskij-razrez-mestorozhdenij-boksitov-rajona-kindiya-gvineya.html
  25. abstract.bystrickaya.ru/2-posledovatelnost-podgotovki-metodicheskie-rekomendacii-mn-2008-52-s-vposobii-soderzhatsya-rekomendacii.html
  26. letter.bystrickaya.ru/o-bezopasnosti-kolesnih-transportnih-sredstv-stranica-28.html
  27. thesis.bystrickaya.ru/prikaz-26-09-2008-sed-33-01-01-187-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-reestre.html
  28. student.bystrickaya.ru/10-bolshoj-viigrish-poslednyaya-lekciya.html
  29. university.bystrickaya.ru/glava-10-sherlin-harris-huzhe-chem-mertvie.html
  30. tests.bystrickaya.ru/lekciya-boldinskaya-osen-aleksandra-sergeevicha-pushkina.html
  31. kanikulyi.bystrickaya.ru/yarasskazal-tebe-devi-o-glave-mudra-posredstvom-etogo-znaniya-dostigayut-velichajshego-uspeha-vseh-siddhi-stranica-2.html
  32. knigi.bystrickaya.ru/s-v-avakumov-kandidat-psihologicheskih-nauk-praktikuyushij-medicinskij-psiholog-prepodavatel-vostochno-evropejskogo-instituta-psihoanaliza-spb-chlen-nacionalnoj-fed.html
  33. otsenki.bystrickaya.ru/rekomendovano-uchenim-sovetom-fakulteta-ekonomiki-i-menedzhmenta-sumskogo-gosudarstvennogo-universiteta-v-kachestve-uchebnogo-posobiya-sumi-izd-vo-sumgu-2008-stranica-11.html
  34. laboratornaya.bystrickaya.ru/rabochaya-uchebnaya-programma-disciplini-pedagogika-napravlenie-podgotovki-031400-kulturologiya.html
  35. vospitanie.bystrickaya.ru/vzglyad-v-zavtrashnij-den-kniga-posvyashaetsya-madelajn-elizabet-miller.html
  36. uchebnik.bystrickaya.ru/urok-tema-sistema-pitaniya-avtotraktornih-dvigatelej.html
© bystrickaya.ru
Мобильный рефератник - для мобильных людей.